Reglamento de la Ley 32069 | Ley General de Contrataciones Públicas

En esta publicación puedes ver el contenido del recientemente publicado Reglamento de la Ley 32069 - Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. En este enlace puedes acceder al reglamento publicado, este archivo PDF tiene "bookmarks" o marcas de posición para facilitar su consulta: REGLAMENTO DE LA LEY 32069 - LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (CON INDICE Y BOOKMARKS).pdf

Contenido

Título I Disposiciones Generales

• Artículo 1. Objeto
• Artículo 2. Finalidad
• Artículo 3. Acrónimos y referencias
• Artículo 4. Ámbito de aplicación

Título II Actores Involucrados en el Proceso de Contratación Pública

• CAPÍTULO I DGA, OECE Y PERÚ COMPRAS
  • Artículo 5. Dirección General de Abastecimiento
  • Artículo 6. Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE
  • Artículo 7. Supervisión del OECE
  • Artículo 8. Supervisión de los supuestos excluidos
  • Artículo 9. Asistencia técnica y orientación brindada por el OECE
  • Artículo 10. Obligación de entregar información al OECE
  • Artículo 11. Absolución de consultas por parte del OECE
  • Artículo 12. Participación de Perú Compras en las contrataciones públicas
• CAPÍTULO II ENTIDADES CONTRATANTES
  • Artículo 13. Registro de entidades contratantes
  • Artículo 14. Dependencia encargada de las contrataciones
  • Artículo 15. Compradores Públicos
  • Artículo 16. Certificación de los Compradores Públicos
  • Artículo 17. Registro de compradores públicos
  • Artículo 18. Titular de la entidad
  • Artículo 19. Autoridad de la gestión administrativa
  • Artículo 20. Área usuaria
  • Artículo 21. Área técnica estratégica
• CAPÍTULO III PROVEEDORES
  • SUBCAPÍTULO 1 Registro Nacional de Proveedores
    • Artículo 22. Registro Nacional de Proveedores (RNP)
    • Artículo 23. Inscripción o reinscripción en el RNP
    • Artículo 24. Excepciones
    • Artículo 25. Condiciones para la inscripción en el RNP
    • Artículo 26. Actualización de información
    • Artículo 27. Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras
    • Artículo 28. Capacidad máxima de contratación
    • Artículo 29. Constancia de Capacidad Libre de Contratación
    • Artículo 30. Récord de Ejecución de Obras
    • Artículo 31. Notificación de actos administrativos del RNP
    • Artículo 32. Suspensión temporal de la inscripción
    • Artículo 33. Recuperación de la vigencia de inscripción en el RNP
    • Artículo 35. Fiscalización posterior de la información registrada
  • SUBCAPÍTULO 2 Ficha Única del Proveedor
    • Artículo 36. Ficha Única de Proveedor
  • SUBCAPÍTULO 3 Evaluación del desempeño del proveedor
    • Artículo 37. Mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores
    • Artículo 38. Incentivos para proveedores mejor calificados
  • SUBCAPÍTULO 4 Impedimentos
    • Artículo 39. Disposiciones para la verificación de impedimentos
    • Artículo 40. Supuestos de inaplicación temporal de impedimentos por riesgo de desabastecimiento

Título III Disposiciones Generales a Bienes, Servicios y Obras

• CAPÍTULO I ACTUACIONES PREPARATORIAS
  •  Artículo 41. Actuaciones preparatorias
  • SUBCAPÍTULO 1 Segmentación de contrataciones y elaboración de requerimientos
    • Artículo 42. Segmentación de contrataciones
    • Artículo 43. Anuncio de contratación futura
    • Artículo 44. Requerimiento
    • Artículo 45. Fraccionamiento
  • SUBCAPÍTULO 2 Estrategia de contratación
    • Artículo 46. Estrategia de contratación
    • Artículo 47. Interacción con el mercado
    • Artículo 48. Indagación
    • Artículo 49. Consulta al mercado
    • Artículo 50. Herramientas de las consultas al mercado
    • Artículo 51. Difusión del requerimiento
    • Artículo 53. Cuantía de la contratación
    • Artículo 54. Expediente de contratación
    • Artículo 55. Bases
  • SUBCAPÍTULO 3 Evaluadores
    • Artículo 56. Evaluadores
    • Artículo 57. Expertos
    • Artículo 58. Oficial de compra
    • Artículo 59. Comité
    • Artículo 60. Jurados
    • Artículo 61. Impedimentos para ser designado como evaluador
• CAPÍTULO II Fase de selección
  • Artículo 62. Etapas del procedimiento de selección
  • SUBCAPÍTULO 1 Convocatoria
    • Artículo 63. Requisitos para convocar un procedimiento de selección
    • Artículo 64. Cronograma de los procedimientos de selección
  • SUBCAPÍTULO 2 Registro de participantes
    • Artículo 65. Registro de participantes
  • SUBCAPÍTULO 3 Cuestionamientos a las bases
    • Artículo 66. Consultas y observaciones
    • Artículo 67. Elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas
  • SUBCAPÍTULO 4 Presentación y evaluación de ofertas
    • Artículo 68. Presentación de las ofertas
    • Artículo 69. Contenido de las ofertas
    • Artículo 70. Tipos de evaluación de oferta
    • Artículo 71. Admisión de las ofertas
    • Artículo 72. Requisitos de calificación
    • Artículo 73. Evaluación de las ofertas técnicas
    • Artículo 74. Evaluación económica de la oferta
    • Artículo 75. Determinación del puntaje total
    • Artículo 76. Negociación
    • Artículo 77. Diálogo competitivo
    • Artículo 78. Subsanación de las ofertas
    • Artículo 79. Acceso a la información
  • SUBCAPÍTULO 5 Otorgamiento de la buena pro
    • Artículo 80. Otorgamiento y publicación de la buena pro
    • Artículo 81. Criterios en caso de empate
    • Artículo 82. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
    • Artículo 83. Verificación posterior a la oferta ganadora
    • Artículo 84. Declaración de desierto
    • Artículo 85. Cancelación del procedimiento de selección
  • SUBCAPÍTULO 6 Perfeccionamiento del contrato
    • Artículo 86. Obligación de contratar
    • Artículo 87. Perfeccionamiento del contrato
    • Artículo 88. Requisitos para perfeccionar el contrato
    • Artículo 89. Contrato de consorcio
    • Artículo 90. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato
    • Artículo 91. Supuestos en los que no se perfecciona el contrato
    • Artículo 92. Culminación de la fase de selección
  • SUBCAPÍTULO 7 Procedimiento de selección competitivos
    • Artículo 93. Licitación pública
    • Artículo 94. Concurso Público
    • Artículo 95. Otras Modalidades diferenciadas
• CAPÍTULO III DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS OTRAS MODALIDADES DIFERENCIADAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
  • SUBCAPÍTULO 1 Subasta inversa electrónica
    • Artículo 96. Evaluación de ofertas en subasta inversa electrónica
  • SUBCAPÍTULO 2 Comparación de precios
    • Artículo 97. Convocatoria en comparación de precios
    • Artículo 98. Evaluación de ofertas en la comparación de precios
    • Artículo 99. Listado de bienes y servicios que pueden utilizar la comparación de precios
• CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO COMPETITIVOS
  • Artículo 100. Condiciones generales
  • Artículo 101. Actuaciones preparatorias y fase de selección en los procedimientos de selección no competitivos
  • Artículo 102. Aprobación de procedimientos de selección no competitivos
  • Artículo 103. Ejecución contractual en procedimientos de selección no competitivos
• CAPÍTULO V DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
  • SUBCAPÍTULO 1 Desarrollo de la ejecución contractual
    • Artículo 104. Contenido del contrato
    • Artículo 105. Desarrollo de la ejecución contractual y régimen de notificaciones
    • Artículo 106. Vigencia del contrato
    • Artículo 107. Suspensión del plazo de ejecución contractual
    • Artículo 108. Subcontratación
    • Artículo 109. Reducción de prestaciones
    • Artículo 110. Modificación contractual por hecho sobreviniente no imputable a las partes
    • Artículo 111. Nulidad del contrato
    • Artículo 112. Cesión de posición contractual
  • SUBCAPÍTULO 2 Garantías
    • Artículo 113. Tipos de garantías contractuales
    • Artículo 114. Retención de pago
    • Artículo 115. Contrato de seguro
    • Artículo 116. Fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento
    • Artículo 117. Ampliación o reducción de garantías por modificaciones contractuales
    • Artículo 118. Ejecución de garantías
  • SUBCAPÍTULO 3 Incumplimiento del contrato
    • Artículo 119. Penalidades
    • Artículo 120. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
    • Artículo 121. Resolución de contrato por terminación anticipada
    • Artículo 122. Procedimiento de resolución de contrato
    • Artículo 123. Efectos de la resolución
    • Artículo 124. Constancia de prestación

Título IV Proceso de Contratación de Bienes y Servicios

• CAPÍTULO I DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA BIENES Y SERVICIOS Y SEGMENTACIÓN DE CONTRATACIONES
  • Artículo 125. Segmentación de contrataciones de bienes y servicios
  • Artículo 126. Requerimiento para bienes y servicios
  • Artículo 127. Interacción con el mercado para bienes y servicios
  • Artículo 128. Gestión de riesgos en bienes y servicios
  • Artículo 129. Sistemas de entrega para bienes y servicios
    • a) Llave en mano
    • b) Llave en mano con mantenimiento
    • c) Suministro con comodato
    • d) Diseño de la operación y mantenimiento
    • e) Gestión de instalaciones
  • Artículo 130. Modalidades de pago para bienes y servicios
• CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA FASE DE SELECCIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS
  • Artículo 131. Requisitos de calificación en bienes y servicios
  • Artículo 132. Evaluación de ofertas en bienes y servicios
  • Artículo 133. Evaluación de ofertas económicas de servicios de operación y/o mantenimiento o de mantenimiento vial
  • Artículo 134. Disposiciones especiales para el Concurso Público para la contratación de expertos o gerentes de proyecto
  • Artículo 135. Disposiciones especiales para el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos
• CAPÍTULO III DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA BIENES Y SERVICIOS
  • SUBCAPÍTULO 1 Consideraciones sobre el contrato de bienes y servicios
    • Artículo 136. Reajuste
    • Artículo 137. Adelanto directo en bienes y servicios
  • SUBCAPÍTULO 2 Garantías
    • Artículo 138. Garantía de fiel cumplimiento para bienes y servicios
    • Artículo 139. Excepciones a la garantía de fiel cumplimiento en bienes y servicios
    • Artículo 140. Garantías a cargo de la entidad contratante
  • SUBCAPÍTULO 3 Modificaciones contractuales
    • Artículo 141. Prestaciones adicionales en bienes y servicios
    • Artículo 142. Ampliación del plazo contractual en bienes y servicios
    • Artículo 143. Modificación contractual por mejoras en bienes y servicios
  • SUBCAPÍTULO 4 Culminación del contrato de bienes y servicios
    • Artículo 144. Recepción y conformidad de bienes y servicios
    • Artículo 145. Pago
    • Artículo 146. Contrataciones complementarias
  • SUBCAPÍTULO 5 Servicio de operación y/o mantenimiento
    • Artículo 147. Actividades de operación y/o mantenimiento
    • Artículo 148. Diseño de la operación y/o mantenimiento
    • Artículo 149. Avance y culminación de las actividades de operación y/o mantenimiento
    • Artículo 150. Supervisión de las actividades de operación y/o mantenimiento
  • SUBCAPÍTULO 6 Asistencia técnica especializada en gestión de proyectos
    • Artículo 151. Condiciones para el uso del ASISTE
    • Artículo 152. Alcances del ASISTE

Título V Proceso de Contratación de Obras y Consultoría de Obras

• CAPÍTULO I DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS EN OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS
  • Artículo 153. Segmentación de contrataciones e interacción con el mercado para obras y consultorías de obras
  • Artículo 154. Requerimiento para obras y consultoría de obras
  • Artículo 155. Plazos de ejecución contractual en obras y consultoría de obras
  • Artículo 156. Gestión de Riesgos en obras y consultorías de obras
  • Artículo 157. Especialidad, subespecialidad y tipología de obras
    • a) Obras o consultoría de obras en edificaciones y afines
    • b) Obras o consultoría en obras viales, puertos y afines
    • c) Obras o consultoría en obras de saneamiento y afines
    • d) Obras o consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
    • e) Obras o consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines
  • Artículo 158. Tipos de sistemas de entrega de obras
    • a) Solo construcción
    • b) Diseño y construcción
    • c) Diseño, construcción, operación y mantenimiento
    • d) Gestión del diseño y construcción al riesgo
    • e) Gestión del diseño y construcción de agencia
    • f) Entrega integrada de proyecto o alianza
  • Artículo 159. Tipos de sistema de entrega en consultoría de obras para la formulación de proyectos de inversión o elaboración del expediente técnico
  • Artículo 160. Criterios para la elección de sistemas de entrega y modalidades de pago para obras y consultoría de obras
  • Artículo 161. Modalidades de pago en ejecución para obras y consultoría de obras
  • Artículo 162. Incentivos para proveedores de obra y consultoría de obras
• CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES DE FASE DE SELECCIÓN PARA OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS
  • Artículo 163. Convocatoria de los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción
  • Artículo 164. Obligatoriedad del factor de evaluación desempeño del proveedor
  • Artículo 165. Evaluación de ofertas económicas de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción
  • Artículo 166. Evaluación de ofertas económicas de obras y consultoría de obras bajo sistemas de entrega distintos a solo construcción
  • Artículo 167. Certificación presupuestal luego de la evaluación de la oferta económica en caso de obras y consultoría de obras
• CAPÍTULO III DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS
  • SUBCAPÍTULO 1 Contrato de obras y consultoría de obras
    • Artículo 168. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato en obras y consultoría de obras
    • Artículo 169. Obligatoriedad de designar un coordinador
  • SUBCAPÍTULO 2 Expediente técnico de obra
    • Artículo 170. Expediente técnico de obra
    • Artículo 171. Revisión del expediente técnico en el sistema de entrega de solo construcción para la detección temprana de deficiencias u omisiones
    • Artículo 172. Jefe de elaboración del expediente técnico
    • Artículo 173. Aprobación del expediente técnico
    • Artículo 174. Consideraciones durante la elaboración del expediente técnico en un contrato derivado de un Concurso de Proyectos Arquitectónicos y Urbanísticos
    • Artículo 175. Consideraciones durante la etapa de diseño en obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción

Título VI Modalidades de la Contratación Pública Eficiente

• CAPÍTULO I CONTRATOS MENORES
  • Artículo 226. Disposiciones generales
  • Artículo 227. Requerimiento de Contratos Menores
  • Artículo 228. Tramitación de contratos menores
  • Artículo 229. Ejecución contractual en contratos menores
• CAPÍTULO II COMPRA CENTRALIZADA
  • Artículo 230. Inicio de la compra centralizada
  • Artículo 231. Iniciativa de compra centralizada por la entidad encargante
  • Artículo 232. Iniciativa de compra centralizada por Perú Compras u otra entidad contratante
  • Artículo 233. Transferencia presupuestaria en compra centralizada
  • Artículo 234. Ejecución de la compra centralizada
  • Artículo 235. Transferencia de prestaciones realizadas mediante Compra Centralizada
  • Artículo 236. Compra centralizada de obras y consultoría de obras
• CAPÍTULO III COMPRAS POR ENCARGO
  • Artículo 237. Condiciones y procedimiento para la compra por encargo a Perú Compras u otra entidad contratante
  • Artículo 238. Condiciones de la compra por encargo a un Organismo Internacional
  • Artículo 239. Disposiciones sobre el encargo
• CAPÍTULO IV COMPRA CORPORATIVA
  • Artículo 240. Alcance
  • Artículo 241. Compra Corporativa Obligatoria
  • Artículo 242. Compra Corporativa Facultativa
  • Artículo 243. Consideraciones generales para el proceso de contratación a través de una Compra Corporativa
  • Artículo 244. De la entidad encargada
• CAPÍTULO V ACUERDO MARCO
  • Artículo 245. Condiciones para su uso
  • Artículo 246. Proceso de contratación mediante acuerdo marco
• CAPÍTULO VI COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN
  • Artículo 247. Compra Pública de Innovación
  • Artículo 248. Precisiones a las actuaciones preparatorias en CPI
  • Artículo 249. Derechos de Propiedad Intelectual
  • Artículo 250. Evaluadores de la CPI
  • Artículo 251. Fase de selección en la CPI
  • Artículo 252. Desarrollo de la CPI
  • Artículo 253. Responsabilidad en CPI
  • Artículo 254. Control y monitoreo de la implementación de la solución innovadora
  • Artículo 255. Informe de evaluación final

Título VII Herramientas Facilitadoras de las Contrataciones Públicas

• CAPÍTULO I PLADICOP
  • Artículo 256. Operatividad de la Pladicop
  • Artículo 257. Obligatoriedad y valor legal del uso la Pladicop
  • Artículo 258. Interoperabilidad de la Pladicop
• CAPÍTULO II ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS
  • Artículo 259. Estandarización de requerimientos
  • Artículo 260. Obligatoriedad de uso de la ficha técnica y de la ficha de homologación
  • Artículo 261. Publicación de proyecto de ficha técnica y ficha de homologación
  • Artículo 262. Supuesto de excepción del uso de los instrumentos de estandarización
  • Artículo 263. Información y participación en los procesos de estandarización de requerimientos
  • Artículo 264. Ficha técnica
  • Artículo 265. Documentos de información complementaria de la Ficha Técnica
  • Artículo 266. Ficha de homologación
  • Artículo 267. Aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación
  • Artículo 268. Imposibilidad de modificar la ficha de homologación
  • Artículo 269. Plan multianual de homologación
  • Artículo 270. Del equipo de homologación
• CAPÍTULO III CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO MARCO
  • Artículo 271. Procedimientos de selección para la gestión de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
  • Artículo 272. Documentación asociada a la convocatoria de procedimientos de selección para la gestión de catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 273. Disposiciones comunes a los acuerdos marco para la gestión de catálogos electrónicos
  • Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 275. Revisión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco por Perú Compras
  • Artículo 276. Representante de marca para los catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 277. Condiciones para el uso de catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 278. Obligatoriedad del uso de catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 279. Excepciones a la obligatoriedad del uso de catálogos electrónicos de acuerdo marco
  • Artículo 280. Posibilidad de restringir una solicitud de cotización
  • Artículo 281. Catálogos abiertos

Título VIII Contrataciones para la Prevención y Atención de Emergencias

• CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
  • Artículo 282. Aspectos generales para la prevención, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencia
  • Artículo 283. Contrataciones para la preparación y prevención para situaciones de emergencia
• CAPÍTULO II CONTRATOS DE CONTINGENCIA
  • Artículo 284. Contratos de contingencia
  • Artículo 285. Cláusulas obligatorias en contratos de contingencia
  • Artículo 286. Modalidad de pago en contratos de contingencia
• CAPÍTULO III COMPRAS CENTRALIZADAS PARA EMERGENCIAS
  • Artículo 287. Compras centralizadas obligatorias para emergencia
  • Artículo 288. Catálogo electrónico de acuerdo marco para emergencia o desastre
• CAPÍTULO IV CONTRATACIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
  • Artículo 289. Contrataciones para la atención de emergencias mediante procedimiento de selección no competitivo
  • Artículo 290. Disposiciones contractuales excepcionales para la atención de emergencias mediante procedimiento de selección no competitivo
  • Artículo 291. Contrataciones para la atención de emergencias mediante compras centralizadas de emergencia
• CAPÍTULO V CONTRATACIONES PARA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
  • Artículo 292. Contrataciones para la rehabilitación y reconstrucción ante emergencias

Título IX Contratación de Bienes y Servicios en Salud

• CAPÍTULO I MECANISMOS DIFERENCIADOS DE ADQUISICIÓN
  • Artículo 293. Mecanismos diferenciados de adquisición (MDA)
  • Artículo 294. Nominación y priorización de tecnologías sanitarias para ser adquiridas mediante MDA
  • Artículo 295. Actuaciones preparatorias en el MDA
  • Artículo 296. Fase de selección en el MDA
  • Artículo 297. Fase de ejecución contractual en el MDA
  • Artículo 298. Acuerdos MDA de tipo financiero
  • Artículo 299. Acuerdos MDA de riesgo compartido basados en desempeño
  • Artículo 300. Acuerdos MDA híbridos
• CAPÍTULO II CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
  • Artículo 301. Negociación en caso de subastas inversas electrónicas de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que cuenten con una sola oferta

Título X Solución de Controversias Previas al Perfeccionamiento del Contrato

• CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 302. Competencia
  • Artículo 303. Actos no impugnables
  • Artículo 304. Plazo de interposición
  • Artículo 305. Efectos de la interposición
  • Artículo 306. Requisitos de admisibilidad
  • Artículo 307. Trámite de admisibilidad
  • Artículo 308. Improcedencia del recurso
  • Artículo 309. Garantía por la interposición
  • Artículo 310. Procedimiento ante la entidad contratante
  • Artículo 311. Procedimiento ante el TCP
  • Artículo 312. Contenido de la resolución
  • Artículo 313. Alcances de la resolución
  • Artículo 314. Desistimiento
  • Artículo 315. Ejecución y devolución de la garantía
  • Artículo 316. Denegatoria ficta
  • Artículo 317. Agotamiento de la vía administrativa

Título XI Solución de Controversias desde el Perfeccionamiento del Contrato

• CAPÍTULO I REGISTRO DE INSTITUCIONES ARBITRALES Y CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
  • Artículo 318. Requisitos para la incorporación en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas que administra el OECE
  • Artículo 319. Requisitos para Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas recién constituidos
  • Artículo 320. Requisitos diferenciados para administrar arbitrajes de mayor envergadura
  • Artículo 321. Obligación de mantener actualizada la información
  • Artículo 322. Procedimientos ante el REGAJU
  • Artículo 323. Retiro temporal y exclusión del REGAJU
  • Artículo 324. Código de ética para arbitraje en contrataciones públicas
  • Artículo 325. Obligaciones de las Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
  • Artículo 326. Información que se registra en la Pladicop
• CAPÍTULO II IMPEDIMENTOS Y REQUISITOS PARA LOS ÁRBITROS Y ADJUDICADORES
  • Artículo 327. Impedimentos para ser árbitro o adjudicador
  • Artículo 328. Requisitos para ser árbitros en materia de contratación pública
  • Artículo 329. Requisitos para ser adjudicadores en materia de contratación pública
• CAPÍTULO III MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
  • Artículo 330. Conciliación
  • SUBCAPÍTULO 1 Arbitraje
    • Artículo 331. Características del arbitraje
    • Artículo 332. Convenio arbitral
    • Artículo 333. Arbitraje internacional
    • Artículo 334. Casos especiales de designación de Institución Arbitral
    • Artículo 335. Arbitraje ad hoc
    • Artículo 336. Respuesta a la solicitud de arbitraje ad hoc
    • Artículo 337. Excepciones u objeciones al arbitraje ad hoc
    • Artículo 338. Designación residual de árbitros en los arbitrajes ad hoc
    • Artículo 339. Independencia, imparcialidad y deber de información
    • Artículo 340. Recusación
    • Artículo 341. Registro de la controversia
    • Artículo 342. Abandono
    • Artículo 343. Arbitraje de emergencia
    • Artículo 344. Laudo
    • Artículo 345. Recurso de Anulación
  • SUBCAPÍTULO 2 Junta de Prevención y Resolución de Disputas
    • Artículo 346. Obligatoriedad
    • Artículo 347. Conformación de la JPRD
    • Artículo 348. Competencia de la JPRD
    • Artículo 349. Actividades de la JPRD
    • Artículo 350. Funciones de la JPRD
    • Artículo 351. Prevención de desacuerdos
    • Artículo 352. Opinión consultiva
    • Artículo 353. Decisión vinculante
    • Artículo 354. Retribución de los miembros de la JPRD y del centro de administración

Título XII Régimen de Infracciones y Sanciones

• CAPÍTULO I PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A PROVEEDORES, PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
  • Artículo 355. Potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP)
  • Artículo 356. Sobre la tipificación de las infracciones
  • Artículo 357. Sobre la sanción impuesta
  • Artículo 358. Sanciones a consorcios
  • Artículo 359. Obligación de informar sobre supuestas infracciones
  • Artículo 360. Autoridades competentes del procedimiento administrativo sancionador
  • Artículo 361. Reglas del procedimiento administrativo sancionador
  • Artículo 362. Suspensión del procedimiento administrativo sancionador
  • Artículo 363. Prescripción del procedimiento sancionador
  • Artículo 364. Sanción de multa
  • Artículo 365. Retención de la multa
  • Artículo 366. Determinación de la gradualidad de la sanción
  • Artículo 367. Concurso de infracciones
  • Artículo 368. Suspensión de las sanciones
  • Artículo 369. Caducidad
  • Artículo 370. Recurso de reconsideración
  • Artículo 371. Notificación y vigencia de las sanciones a proveedores
  • Artículo 372. Acción contencioso administrativa
• CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A INSTITUCIONES ARBITRALES Y CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
  • Artículo 373. Disposiciones generales
  • Artículo 374. Procedimiento sancionador
  • Artículo 375. Determinación de la gradualidad para la aplicación de la sanción
  • Artículo 376. Recurso de reconsideración
  • Artículo 378. Recurso de apelación
  • Artículo 379. Prescripción
  • Artículo 380. Caducidad del procedimiento sancionador

Título XII Condiciones y Requisitos de los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestadios en Exclusividad del OECE

• CAPÍTULO I CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL OECE
  • Artículo 381. Procedimientos administrativos relacionados a los proveedores
  • Artículo 382. Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
  • Artículo 383. Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas para administrar arbitrajes cuyos montos originales de los contratos superen las 2 000 UIT en el REGAJU
  • Artículo 384. Incorporación de Instituciones Arbitrales o Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas recién constituidas en el REGAJU
  • Artículo 385. Incorporación de Instituciones Arbitrales para administrar arbitrajes de mayor envergadura sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a las 20 000 UIT, en el REGAJU
  • Artículo 386. Modificación de registro de Instituciones Arbitrales o Centros Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
  • Artículo 387. Suspensión a pedido de parte de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
  • Artículo 388. Retiro definitivo a pedido de parte de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
• CAPÍTULO II REQUISITOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD DEL OECE
  • Artículo 389. Requisitos de los servicios prestados en exclusividad del OECE

Disposiciones Complementarias Finales

• Primera. Regímenes especiales de contratación
• Segunda. Ficha Única de Proveedor
• Tercera. Plan Anual de Contrataciones fuera del ámbito de la PMBSO
• Cuarta. Inaplicación del término de la distancia
• Quinta. Contrataciones bajo el Decreto Legislativo Nº 1362
• Sexta. Contratación de notarios públicos
• Séptima. Declaratoria de desiertos de seguros patrimoniales
• Octava. Incentivos para los evaluadores
• Novena. Aplicación de los Mecanismos Diferenciados de Adquisición
• Décima. Exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037
• Décima Primera. Equivalencias normativas
• Décima Segunda. Datos abiertos en contratación pública
• Décima Tercera. Integración de la Pladicop con los bloques básicos para la interoperabilidad
• Décima Cuarta. Implementación del nuevo modelo de certificación de los compradores públicos

Disposiciones Complementarias Transitorias

• Primera. Progresividad de la implementación del PAC del CMN
• Segunda. Progresividad de la certificación de los compradores públicos y procedimiento transitorio
• Tercera. Reinscripción y aumento de capacidad máxima de contratación de los ejecutores de obra en el RNP
• Cuarta. Asignación de especialidades y categorías de consultores de obra
• Quinta. Implementación de la Ficha Única de Proveedor
• Sexta. Mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores
• Séptima. Reinscripción de proveedores en el RNP
• Octava. Transitoriedad de la declaración de récord de ejecución de obras
• Novena. Información de los beneficiarios finales de proveedores del Estado en el RNP
• Décima. Pilotos para la CPI
• Décima Primera. Disposiciones transitorias en temas de arbitraje
• Décima Segunda. Procedimientos administrativos a cargo del TCP
• Décima Tercera. Implementación progresiva de la Pladicop
• Décima Cuarta. Pilotos para contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional
• Décima Quinta. Estructura de costos para expedientes técnicos
• Décima Sexta. Implementación progresiva y pilotos para la utilización de Acuerdos Marco
• Décima Séptima. Obligatoriedad del uso de la Plataforma de Contratos Menores de la PLADICOP
• Décima Octava. Notificación del inicio del procedimiento sancionador a proveedores
• Décima Novena. Notificación de actos administrativos del RNP y de cobranza coactiva
• Vigésima. Implementación de los catálogos abiertos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
• Vigésima Primera. Contrataciones para la formulación de fichas técnicas de inversiones o estudios de preinversión
• Vigésima Segunda. Modificación de Formularios de Procedimientos Administrativos a cargo de OECE

Disposición Complementaria Derogatoria

• • Única. Derogatoria

Anexo I Definiciones

Anexo II Procedimientos Administrativos a cargo del OECE

• Formularios de los procedimientos administrativos relacionados a los proveedores
  • Proveedores de bienes y servicios
    • 1.1. Inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, persona natural extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en el Perú o en su país de origen
    • 1.2. Inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, persona jurídica extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en el Perú o en su país de origen
    • 1.3. Inscripción o reinscripción de persona natural y jurídica extranjera no domiciliada sin representante legal o apoderado en el Perú para la provisión de bienes sofisticados y/o servicios especializados
      • 1.3.1. Personería Natural
      • 1.3.2. Personería Jurídica
    • 1.4. Inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, personas naturales, nacionales o extranjeras domiciliadas en el Perú
      • 1.4.1. Personería Natural de origen extranjero domiciliado
      • 1.4.2. Personería Natural de origen nacional
    • 1.5. Inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, personas jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el Perú
      • 1.5.1. Personería Jurídica Extranjero domiciliado
      • 1.5.2. Personería Jurídica de origen Nacional
  • Consultores de Obras
    • 1.6. Inscripción o reinscripción de consultores de obras, persona natural nacional
    • 1.7. Inscripción o reinscripción de consultores de obras, persona natural extranjera
      • 1.7.1. Personería natural de Origen extranjero domiciliado
      • 1.7.2. Personería natural de Origen extranjero No domiciliado
    • 1.8. Inscripción o reinscripción de consultores de obras, persona jurídica nacional
    • 1.9. Inscripción o reinscripción de consultores de obras, persona jurídica extranjera
    • 1.9.1. Personería jurídica extranjero domiciliado
    • 1.9.2. Personería jurídica extranjero no domiciliado
  • Ejecutores de obras
    • 1.10. Inscripción o reinscripción de ejecutores de obras, persona natural nacional
    • 1.11. Inscripción o reinscripción de ejecutores de obras, persona natural extranjera
      • 1.11.1. Personería natural extranjero domiciliado
      • 1.11.2. Personería natural extranjero no domiciliado
    • 1.12. Inscripción o reinscripción de ejecutores de obras, persona jurídica nacional
    • 1.13. Inscripción o reinscripción de ejecutores de obras, persona jurídica extranjera
      • 1.13.1. Personería jurídica extranjero domiciliado
      • 1.13.2. Personería jurídica extranjero no domiciliado
    • 1.14. Ampliación de Categorías para Consultores de Obras
    • 1.15. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación para Ejecutores de Obras
    • 1.16. Expedición de constancia de capacidad libre de contratación
• Formularios de los procedimientos administrativos relacionados a las Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
  • 1.17. Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
    • 1.17.1. Formulario “Solicitud de registro”
    • 1.17.2. Formulario “Declaración Jurada”
    • 1.17.3. Formulario de enlaces
  • 1.18. Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas para administrar arbitrajes cuyos montos originales de los contratos superen las 2000 UIT en el REGAJU
    • 1.18.1. Formulario “Solicitud de registro”
    • 1.18.2. Formulario “Declaración Jurada”
    • 1.18.3. Formulario de enlace
  • 1.19. Incorporación de Instituciones Arbitrales o Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas recién constituidas en el REGAJU
    • 1.19.1. Formulario “Solicitud de registro”
    • 1.19.2. Formulario “Declaración Jurada”
    • 1.19.3. Formulario de enlaces
  • 1.20. Incorporación de Instituciones Arbitrales para administrar arbitrajes de mayor envergadura sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a las 20 000 UIT, en el REGAJU
  • 1.20.1. Formulario “Registro de solicitud”
    • 1.20.2. Formulario “Declaración Jurada”
    • 1.20.3. Formulario de enlace
  • 1.21. Modificación de registro de Instituciones Arbitrales o Centros Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
    • 1.21.1. Formulario “Solicitud de modificación”
    • 1.21.2. Formulario “Declaración Jurada”
  • 1.22. Suspensión a pedido de parte de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
    • 1.22.1. Formulario “Solicitud de suspensión”
    • 1.22.2. Formulario “Declaración Jurada”
  • 1.23. Retiro definitivo a pedido de parte de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU
    • 1.23.1. Formulario “Solicitud de retiro”
    • 1.23.2. Formulario “Declaración Jurada”

Walter Villavicencio Ugarte

Arquitecto de profesión, especializado en infraestructura deportiva, gestión de proyectos de inversión pública y diseño accesible. He participado en proyectos para los Juegos Panamericanos 2019, el Centro de Alto Rendimiento de la VIDENA y para el Mundial de Futbol Sub-17 Perú 2019, 2021 y 2023, entre otros. Con interés en la divulgación y capacitación en el sector. Ver Perfil completo