Esta norma estará vigente hasta que la nueva Ley General de Contrataciones Pública entre en vigencia (22/09/2024), la cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://waltervillavicencio.com/ley-general-de-contrataciones-publicas-ley-32069-2024/

Los procesos que se hayan convocado antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, seguirán rigiéndose por la Ley 30225.

Normatividad

Modificaciones del Reglamento de la Ley 30225

  • 31.12.2018 | DS 334-2018-EF (aprueban el reglamento vigente)
  • 15.12.2016 | DS 377-2019-EF (modificación)
  • 01.07.2020 | DS 168-2020-EF (modificación)
  • 05.09.2020 | DS 250-2020-EF (modificación)
  • 12.07.2021 | DS-162-2021-EF (modificación)
  • 28.10.2022 | DS 234-2022-EF (modificación)
  • 24.12.2022 | DS 308-2022-EF (modificación)
  • 05.08.2023 | DS 167-2023-EF (modificación)
  • 14.04.2024 | DS 051-2024-EF (modificación)

Contenido del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (actualizado al 2024)

Título I - Disposiciones Generales

  • Artículo 1. Acrónimos y referencias
  • Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado
  • Artículo 3. Otras organizaciones
  • Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión
  • Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones
  • Artículo 6. Plan Anual de Contrataciones
  • Artículo 7. Impedimentos

Título II - Registro

Capítulo I - Registro Nacional de Proveedores

  • Artículo 8. Finalidad y organización
  • Artículo 9. Inscripción en el RNP
  • Artículo 10. Excepciones
  • Artículo 11. Actualización de información en el RNP
  • Artículo 12. Situaciones que afectan la vigencia de inscripción y retiro temporal del RNP
  • Artículo 13. Recuperación de la vigencia de inscripción en el RNP
  • Artículo 14. Retiro definitivo del RNP
  • Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras
  • Artículo 16. Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras
  • Artículo 17. Capacidad máxima de contratación
  • Artículo 18. Declaración de récord de ejecución o consultoría de obras
  • Artículo 19. Publicación de los proveedores sancionados por el Tribunal
  • Artículo 20. Constancia de capacidad de libre contratación
  • Artículo 21. Notificación de actos administrativos del RNP
  • Artículo 22. Monitoreo y medición del desempeño
  • Artículo 23. Fiscalización posterior de la información registral

Capítulo II - Registro de Entidades Contratantes

  • Artículo 24. Registro de las Entidades contratantes
  • Artículo 25. Obligatoriedad
  • Artículo 26. Acceso al SEACE
  • Artículo 27. Registro de la información
  • Artículo 28. Procedimientos electrónicos

Título IV - Actuaciones Preparatorias

Capítulo I - Requerimiento y Preparación del Expediente de Contratación

  • Artículo 29. Requerimiento
  • Artículo 30. Homologación
  • Artículo 31. Del proceso de homologación
  • Artículo 32. Valor estimado
  • Artículo 33. Valor estimado de los servicios relacionados a los seguros patrimoniales
  • Artículo 34. Valor referencial
  • Artículo 35. Sistemas de Contratación
  • Artículo 36. Modalidades de contratación
  • Artículo 37. Contrataciones por paquete
  • Artículo 38. Fórmulas de reajuste
  • Artículo 39. Relación de ítems, lotes o tramos
  • Artículo 40. Prohibición de fraccionamiento
  • Artículo 41. Requisitos para convocar
  • Artículo 42. Contenido del expediente de contratación

Capítulo II - Órganos a Cargo del Procedimiento de Selección

  • Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección
  • Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección
  • Artículo 45. Impedimentos para integrar un comité de selección
  • Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad
  • Artículo 47. Documentos del procedimiento de selección
  • Artículo 48. Contenido mínimo de los documentos del procedimiento
  • Artículo 49. Requisitos de calificación
  • Artículo 50. Procedimiento de evaluación
  • Artículo 51. Factores de evaluación
  • Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas

Título V - Métodos de Contratación

Capítulo I - Disposiciones Generales Aplicables a los Procedimientos de Selección

  • Artículo 53. Procedimientos de selección
  • Artículo 54. Convocatoria
  • Artículo 55. Registro de participantes
  • Artículo 56. Cómputo de plazos
  • Artículo 57. Prórrogas o postergaciones
  • Artículo 58. Régimen de notificaciones
  • Artículo 59. Idioma de la documentación y otras formalidades
  • Artículo 60. Subsanación de las ofertas
  • Artículo 61. Acceso a la información
  • Artículo 62. Distribución de la buena pro
  • Artículo 63. Notificación del otorgamiento de la buena pro
  • Artículo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
  • Artículo 65. Declaración de desierto
  • Artículo 66. Publicidad de las actuaciones
  • Artículo 67. Cancelación del procedimiento de selección
  • Artículo 68. Rechazo de ofertas
  • Artículo 69. Culminación de los procedimientos de selección

Capítulo II - Licitación Pública

  • Artículo 70. Etapas
  • Artículo 71. Convocatoria a Licitación Pública
  • Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases
  • Artículo 73. Presentación de ofertas
  • Artículo 74. Evaluación de las ofertas
  • Artículo 75. Calificación
  • Artículo 76. Otorgamiento de la buena pro

Capítulo III - Concurso Público

  • Artículo 77. Condiciones para el uso del Concurso Público
Subcapítulo I - Contratación de Servicios en General
  • Artículo 78. Concurso Público para contratar servicios en general
Subcapítulo II - Contratación de Consultoría en General y Consultoría de Obras
  • Artículo 79. Etapas
  • Artículo 80. Convocatoria y demás etapas
  • Artículo 81. Presentación de ofertas
  • Artículo 82. Calificación y evaluación de las ofertas técnicas
  • Artículo 83. Evaluación de ofertas económicas
  • Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro
Subcapítulo III - Concurso de Proyectos Arquitectónicos
  • Artículo 85. Definición
  • Artículo 86. Órgano a cargo del procedimiento de selección
  • Artículo 87. Desarrollo del procedimiento

Capítulo IV - Adjudicación Simplificada

  • Artículo 88. Etapas
  • Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación Simplificada
  • Artículo 90. Presentación de ofertas
  • Artículo 91. Solución en caso de empate

Capítulo V - Selección de Consultores Individuales

  • Artículo 92. Condiciones para el uso de la Selección de Consultores Individuales
  • Artículo 93. Etapas de la Selección de Consultores Individuales
  • Artículo 94. Convocatoria
  • Artículo 95. Recepción de expresiones de interés
  • Artículo 96. Calificación y evaluación
  • Artículo 97. Otorgamiento de la buena pro

Capítulo VI - Comparación de Precios

  • Artículo 98. Condiciones para el empleo de la Comparación de Precios
  • Artículo 99. Procedimiento

Capítulo VII - Contratación Directa

  • Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa
  • Artículo 101. Aprobación de contrataciones directas
  • Artículo 102. Procedimiento para las contrataciones directas

Capítulo VII - Compras Corporativas

  • Artículo 103. Características del proceso de Compra Corporativa
  • Artículo 104. De la Entidad encargada
  • Artículo 105. Comité de selección
  • Artículo 106. Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas
  • Artículo 107. Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo
  • Artículo 108. Compras Corporativas Facultativas

Capítulo IX - Del Encargo

  • Artículo 109. Condiciones para el encargo

Capítulo X - Subasta Inversa Electrónica

  • Artículo 110. Definición
  • Artículo 111. Obligatoriedad
  • Artículo 112. Etapas de la Subasta Inversa Electrónica

Capítulo XI - Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

  • Artículo 113. Definición
  • Artículo 114. Obligatoriedad
  • Artículo 115. Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
  • Artículo 116. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

Título VI - Soluciones de Controversias durante el Procedimiento de Selección

  • Artículo 117. Competencia
  • Artículo 118. Actos no impugnables
  • Artículo 119. Plazo de interposición
  • Artículo 120. Efectos de la Interposición
  • Artículo 121. Requisitos de admisibilidad
  • Artículo 122. Trámite de admisibilidad
  • Artículo 123. Improcedencia del recurso
  • Artículo 124. Garantía por la interposición
  • Artículo 125. Procedimiento ante la Entidad
  • Artículo 126. Procedimiento ante el Tribunal
  • Artículo 127. Contenido de la resolución
  • Artículo 128. Alcances de la resolución
  • Artículo 129. Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal
  • Artículo 130. Precedentes de observancia obligatoria
  • Artículo 131. Desistimiento
  • Artículo 132. Ejecución y devolución de la garantía
  • Artículo 133. Denegatoria ficta
  • Artículo 134. Agotamiento de la vía administrativa
  • Artículo 135. Acción contencioso administrativa

Título VII - Ejecución Contractual

Capítulo I - Del Contrato

  • Artículo 136. Obligación de contratar
  • Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato
  • Artículo 138. Contenido del Contrato
  • Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
  • Artículo 140. Contrato de consorcio
  • Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato
  • Artículo 142. Plazo de ejecución contractual
  • Artículo 143. Cómputo de los plazos
  • Artículo 144. Vigencia del Contrato
  • Artículo 145. Nulidad del Contrato
  • Artículo 146. Responsabilidad de la Entidad
  • Artículo 147. Subcontratación

Capítulo II - Garantías y Adelantos

  • Artículo 148. Tipos de garantía
  • Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento
  • Artículo 150. Sustitución de garantía de fiel cumplimiento en obras
  • Artículo 151. Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
  • Artículo 152. Excepciones
  • Artículo 153. Garantía por adelantos
  • Artículo 154. Garantías a cargo de la Entidad
  • Artículo 155. Ejecución de garantías
  • Artículo 156. Adelanto directo

Capítulo III - Modificaciones del Contrato

  • Artículo 157. Adicionales y Reducciones
  • Artículo 158. Ampliación del plazo contractual
  • Artículo 159. Cesión de Posición Contractual
  • Artículo 160. Modificaciones al contrato

Capítulo IV - Incumplimiento del Contrato

  • Artículo 161. Penalidades
  • Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
  • Artículo 163. Otras penalidades
  • Artículo 164. Causales de resolución
  • Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato
  • Artículo 166. Efectos de la resolución
  • Artículo 167. Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o declaratoria de nulidad de contrato

Capítulo V - Culminación de la Ejecución Contractual

  • Artículo 168. Recepción y conformidad
  • Artículo 169. Constancia de prestación
  • Artículo 170. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra
  • Artículo 171. Del pago
  • Artículo 172. Obligaciones posteriores al pago final
  • Artículo 173. Vicios ocultos
  • Artículo 174. Contrataciones Complementarias

Capítulo VI - Obras

  • Artículo 175. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra
  • Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra
  • Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra
  • Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución
  • Artículo 179. Residente de Obra
  • Artículo 180. Clases de Adelantos
  • Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo
  • Artículo 182. Adelanto para materiales e insumos
  • Artículo 183. Amortización de Adelantos
  • Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra
  • Artículo 185. Contrato de fideicomiso
  • Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras
  • Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
  • Artículo 188. Jefe del Proyecto para la elaboración del expediente técnico
  • Artículo 189. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra
  • Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado
  • Artículo 191. Cuaderno de Obra
  • Artículo 192. Anotación de ocurrencias
  • Artículo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra
  • Artículo 194. Valorizaciones y metrados
  • Artículo 195. Reajustes
  • Artículo 196. Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
  • Artículo 197. Causales de ampliación de plazo
  • Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo
  • Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual
  • Artículo 200. Cálculo del Gasto General variable Diario
  • Artículo 201. Pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables
  • Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra
  • Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra
  • Artículo 204. Intervención Económica de la Obra
  • Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
  • Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)
  • Artículo 207. Resolución del Contrato de Obras
  • Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos
  • Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra
  • Artículo 210. Efectos de la liquidación
  • Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

Título VIII - Ejecución de Obra que incluye Diseño y Construcción

Capítulo I - Aspectos Generales

  • Artículo 212. Condiciones
  • Artículo 213. Requisitos
  • Artículo 214. Requisitos para perfeccionar el contrato
  • Artículo 215. Ejecución Contractual

Capítulo II - Diseño y Construcción

  • Artículo 216. Presupuesto estimado del proyecto
  • Artículo 217. Órgano a cargo del procedimiento de selección
  • Artículo 218. Desarrollo del procedimiento
  • Artículo 219. Aprobación del Expediente Técnico de Obra

Capítulo III - Diseño y Construcción con Estudio Básico de Ingeniería

  • Artículo 220. Definición
  • Artículo 221.Condiciones específicas
  • Artículo 222. Aprobación del Expediente Técnico de Obra

Título IX - Controversias durante la Ejecución Contractual

Capítulo I - Medios de solución de controversias

  • Artículo 223. Disposiciones generales
  • Artículo 224. Conciliación
  • Artículo 225. Arbitraje
  • Artículo 226. Convenio arbitral
  • Artículo 227. Solicitud de Arbitraje Ad Hoc
  • Artículo 228. Respuesta a la solicitud de Arbitraje Ad Hoc
  • Artículo 229. Excepciones u objeciones
  • Artículo 230. Árbitros
  • Artículo 231. Impedimentos para ser árbitro
  • Artículo 232. Designación Residual de Árbitros
  • Artículo 233. Independencia, imparcialidad y deber de información
  • Artículo 234. Recusación
  • Artículo 235. Instalación
  • Artículo 236. De la organización y Administración de Arbitrajes a cargo del SNA - OSCE
  • Artículo 237. Gastos Arbitrales
  • Artículo 238. Laudo
  • Artículo 239. Recurso de Anulación
  • Artículo 240. Información que se registra en el SEACE
  • Artículo 241. Estudios a cargo del OSCE

Capítulo II - Registro Nacional de Árbitros

  • Artículo 242. Del Registro Nacional de Árbitros

Capítulo III - Junta de Resolución de Disputas

  • Artículo 243. La Junta de Resolución de Disputas
  • Artículo 244. Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas
  • Artículo 245. Designación de miembros
  • Artículo 246. Actividades de la Junta de Resolución de Disputas
  • Artículo 247. Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y retribución del Centro
  • Artículo 248. Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas emitidas y notificadas fuera de plazo
  • Artículo 249. Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas pendientes a la fecha de recepción total de la obra
  • Artículo 250. Las decisiones y su obligatoriedad
  • Artículo 251. Sometimiento a arbitraje de una decisión de la Junta de Resolución de Disputas
  • Artículo 252. Supuestos especiales de cómputo de plazos de caducidad

Capítulo IV - Código de Ética y Consejo de Ética

  • Artículo 253. Código de Ética para el arbitraje en contrataciones con el Estado
  • Artículo 254. Supuestos de Infracción Ética sancionable por el Consejo de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado
  • Artículo 255. Sanciones
  • Artículo 256. Consejo de Ética

Título X - Sanciones

  • Artículo 257. Potestad sancionadora del Tribunal
  • Artículo 258. Sanciones a Consorcios
  • Artículo 259. Obligación de informar sobre supuestas infracciones
  • Artículo 260. Procedimiento sancionador
  • Artículo 261. Suspensión del procedimiento administrativo sancionador
  • Artículo 262. Prescripción
  • Artículo 263. Sanción de multa
  • Artículo 264. Determinación gradual de la sanción
  • Artículo 265. Inhabilitación definitiva
  • Artículo 266. Concurso de infracciones
  • Artículo 267. Notificación y vigencia de las sanciones
  • Artículo 268. Suspensión de las sanciones
  • Artículo 269. Recurso de reconsideración
  • Artículo 270. Acción contencioso administrativa

Disposiciones Complementarias Finales

  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
  • Sexta
  • Séptima
  • Octava
  • Novena
  • Décima
  • Undécima
  • Duodécima
  • Decimotercera
  • Decimocuarta
  • Decimoquinta
  • Decimosexta
  • Decimoséptima
  • Decimoctava
  • Decimonovena
  • Vigésima
  • Vigésima primera
  • Vigésima segunda

Disposiciones Complementarias Transitorias

  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
  • Sexta
  • Séptima
  • Octava
  • Novena
  • Décima
  • Undécima
  • Duodécima
  • Decimotercera

Anexo 1 - Definiciones

Anexo 2 - Condiciones y Requisitos de los Procedimientos Administrativos y los Servicios Prestados en Exclusividad al OSCE